MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Renovation des sols écoles

I- COLLECTIVITE PASSANT LE MARCHE
Commune de Tignieu Jameyzieu
BP 1
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
Tél 04 78 32 23 59 - Fax 04 78 32 26 64

II- PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé en procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des
marchés publics.

III- OBJET ET CARACTERISTIQUES

Marché de travaux de type exécution : rénovation des sols des écoles.

IV- JUSTIFICATIONS A PRODUIRE

Voir le règlement de la consultation sur le site de la ville de Tignieu-Jameyzieu.

V- CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES

Conformément à l’article 53 du code des marchés publics, l’offre retenue sera l’offre
économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des quatre critères
suivants, notés chacun sur 10. Ces critères sont classés par ordre décroissant
d’importance en fonction du coefficient de pondération que le maître d’ouvrage a
entendu leur attribuer et qui sera appliqué à la note obtenue sur dix :
1. Prix : 60%
2. Valeur technique : 15%
Matériel et moyens humains mis à disposition sur le chantier
Système d’organisation de la qualité d’entreprise et des procédures écrites
d’exécution des travaux
Mesures de sécurité et de circulation spécifiques prises pour ce chantier
3 La capacité du candidat à respecter le planning des travaux, coefficient de
pondération 15 %
4 Bilan carbone 10 %
Analyse du prix :
Chaque offre sera appréciée en fonction de son montant. Il sera appliqué la formule
suivante pour obtenir la note sur 6 de chaque offre :
Note = (offre moins disante / offre du candidat) x 6

VI- RECEPTION DES OFFRES

Date limite de réception : vendredi 7 juin 2013 à 12 heures.

Adresse de réception :
Mairie de Tignieu Jameyzieu
BP 1
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Les candidats décideront d’adresser leurs offres soit par voie postale soit de les déposer contre récépissé, soit par voie électronique, ils présenteront leur offre sous pli cacheté. Le pli devra comporter l'indication "OFFRE POUR RENOVATION DES SOLS ECOLES / Ne pas ouvrir".

VII- RENSEIGNEMENTS

Commune de Tignieu Jameyzieu
BP 1
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Tél : 04 78 32 23 59 / Fax : 04 78 32 26 64

Monsieur Bruno TSCHUDI 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est gratuit et sera envoyé à chaque candidat qui en fait la demande à l’adresse suivante : dst@tignieu-jameyzieu.fr

VIII- ENVOI DE LA PUBLICATION
jeudi 16 mai 2013

 

Haut de page

 
  MAIRIE DE TIGNIEU-JAMEYZIEU  BP1 place de la mairie • 38230 Tignieu-Jameyzieu •  Tél. 04 78 32 23 59   Fax. 04 78 32 26 64
Bulletins municipaux | Lettres d'informations